Договор на уборку снега с крыш

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на уборку снега

(разовое выполнение работ)

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.

1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

– [ручная/механизированная] уборка территории от снега;

– уборка снега с крыш;

– удаление наледи (промышленными альпинистами);

– погрузка, вывоз и утилизация снега;

– обработка территории антигололедным реагентом.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Разрешение споров

8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

Приложение N [значение]

к Договору N [значение]

от [число, месяц, год]

на комплексную уборку снега, включающую вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, оказываемые [указать наименование организации-исполнителя]

|Механизи-| Ручная | Уборка | Уборка |Удаление |Удаление |Обработка |

|рованная | уборка | снега с |снега со |сосулек, | наледи, |территории|

| уборка |снега, * | плоской | скатной |руб./метр|руб./час |антиголо- |

| снега, | | крыши, * |крыши, * |погонный | | ледным |

Бесплатные юридические консультации

по тел. 8 (800) 500-27-29 (доб. 677) Все регионы! Звонок по России бесплатный!

Образец договора подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Образец договора подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи, заключаемый между юридическими и физическими лицами

Договор N _____

на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

г. _______________ «__»___________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице _______________________________________________________, действующ__

на основании ____________________________________________, с одной стороны,

(Устава, доверенности или паспорта)

и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице _______________________________________________________, действующ__

на основании ____________________________________________________, с другой

(Устава, доверенности или паспорта)

стороны, заключили настоящий Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:

1.3.1. Дата начала работ: __________________.

1.3.2. Дата окончания работ: __________________.

1.3.3. Общая продолжительность выполнения работ составляет ______________.

(Вариант: 1.3. Сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Графике работ (Приложение N __).)

1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __). Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.2.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Договора.

2.2.4. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

2.2.5. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы.

2.2.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение N __).

2.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.5. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 1.3 Договора (вариант: в Графике работ (Приложение N __)) (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-сдачи результата работ.

2.3.6. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.3.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков .

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.4.3. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

2.4.7. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.

Читайте также:  Отпуск за 10 месяцев работы сколько дней

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ (Приложение N __), счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

(Вариант: Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты , предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более ______ (_________) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.4. Уведомления и сообщения Сторон должны направляться в письменной форме.

7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7.1. Заявка Заказчика (Приложение N __).

7.7.2. График работ (Приложение N __) (указать, если применимо).

7.7.3. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________ Подрядчик: _________________________

Наименование/Ф.И.О.: ______________ Наименование/Ф.И.О.: _______________

Адрес: ____________________________ Адрес: _____________________________

ОГРН/ОГРНИП _______________________ ОГРН/ОГРНИП ________________________

ИНН _______________________________ ИНН ________________________________

КПП _______________________________ КПП ________________________________

Р/с _______________________________ Р/с ________________________________

в _________________________________ в __________________________________

К/с _______________________________ К/с ________________________________

БИК _______________________________ БИК ________________________________

ОКПО ______________________________ ОКПО _______________________________

Адрес: ____________________________ Адрес: _____________________________

Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: _________________

Телефон: __________________________ Телефон: ___________________________

Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________

Счет ______________________________ Счет _______________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Рекомендуем ознакомиться:

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить

именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта . Или позвоните нам по телефону:
8 (800) 500-27-29 (доб. 677) Все регионы! Звонок по России бесплатный!

Договор на выполнение работ по по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи

ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «___» ________ 2017 г.

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. 1.Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

  1. 2.Цена договора.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС – _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее – Цена Договора).

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Договору.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора.

2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 7 настоящего Договора.

2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ (приложение №3 настоящего Договора) в течение 10-ти (десяти) банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

  1. 3.Срок оказания услуг.

3.1.Срок выполнения работ: с декабря 2016 г. по марта 2017 г.

  1. 4.Обязательства сторон и качество выполненных работ.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием.

4.2. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала.

4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы.

4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта. В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет.

4.15. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.16. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данному Договору.

4.17. Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение срока выполнения работ гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания во время выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

  1. 5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

5.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

5.2. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

5.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

  1. 6.Заключительные положения.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

6.2. Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

6.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

6.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2, № 3.

  1. 7.Адреса и реквизиты сторон

№___ от «___» ______ 20__ г.

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.

2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4. Недостатки услуг: ( выявлены/не выявлены)

5. Результаты работ по Договору:

№___ от «___» ______ 20__ г.

Техническое задание

на проведение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи __________ по адресу:

______________________________

1. Исполнитель своими силами, средствами и материалами выполняет работы по очистке кровли на расстоянии 1,5 метра от края, а также с карнизов, козырьков и навесного оборудования стен здания, от снега, сосулек и наледи. Уборка снега и льда после выполнения работ по периметру здания _______________

Читайте также:  Наказание за неумышленное убийство при дтп

Административное 4-х этажное здание имеет двухскатную крышу, кровля металлическая оцинкованная, имеет ограждение по периметру здания. Протяженность очищаемой кровли по периметру здания составляет 164 п.м., козырек центрального входа – 15 кв.м, козырек входа в лабораторию и козырек внутреннего входа со двора в административное здание – 12 кв.м.

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора на 3 месяца.

3. Основные требования к выполнению работ.

3.1. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется без ограничения количества чисток, по мере их накопления. Работы выполняются по мере накопления снежного покрова в течение 1 рабочего дня, с момента подачи заявки Заказчиком по телефону либо иным способом.

3.2. Очистка снега, наледи и сосулек производится по периметру кровли на расстоянии 1,5 м от края, а также свесов, карнизов, козырьков, навесного оборудования и воронок.

3.3. Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.

3.4. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими Исполнителя испытанных страховочных систем и прочной страховочной веревки. Работники Исполнителя должны иметь нескользящую обувь.

3.5. Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть ограждены на ширину возможного падения снега и льда. На время работы Исполнитель выставляет дежурных.

3.6. Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочее, недопустимо во избежание повреждения кровли.

3.7. После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.

3.8. Исполнитель должен предоставлять ежедневно по рабочим дням, а также в случае необходимости, в выходные или праздничные дни не менее 2 сотрудников для выполнения работ по очистке снега и наледи с крыш.

4. Требования к Исполнителю.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН.

4.2. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.3. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.4. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.5. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.6. Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме.

4.7. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.8. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.9. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.

4.10. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.11. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.12. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данной котировке.

4.13. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала. Список с контактными телефонами сотрудников Исполнителя оформляется приложением к Договору.

4.14. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.15. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.16. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.17. Исполнитель работ по данному техническому заданию несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение 7-ми месяцев гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания, и в течение 7-ми месяцев дает гарантию на работу наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания после окончания срока выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

5. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ, их оригиналам и счету-фактуре в течение 10-ти банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону – 8 (919) 722-05-32
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц – www.mashenkof.ru

Скачать в WORD

Договор на уборку снега с крыш 2019 г.

г. Санкт ― Петербург «__» января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________

Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора.

3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.

6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение п. 5.2.1. настоящего договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров

сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и

содержит вместе с приложением 2 листа.

Заказчик:

_________________________________/_____________________________/

Подрядчик

_________________________________/_____________________________/

Договор на уборку снега с крыш

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор подряда N ____
на уборку и вывоз снега

“__” ____________ ____ г.

________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны” и каждый в отдельности “Сторона”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов ________________, ________________, ________________, расположенных по адресам: ________________, ________________, ________________ (далее – “объекты”), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

– уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах.

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – его силами и средствами.

1.4. Подрядчик (вправе/не вправе) привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п.1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах – Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.7.2. (другие обстоятельства и порядок изменения сроков).

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2. Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

Снег сгребается в валы. Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снег перемещается на места промежуточного размещения, находящиеся за пределами территории объекта. Места промежуточного размещения согласуются (Заказчиком/Подрядчиком) с муниципальными органами власти.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее – “ОДХ”) Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап – уборка и выборочный вывоз снега:

– со стоянок и остановок транспорта;

– на пешеходных переходах;

– с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

– в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап – после завершения работ по первому этапу осуществляются сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинаются уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Договор на выполнение работ по по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи

ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «___» ________ 2017 г.

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. 1.Предмет и цель договора
Читайте также:  Когда приходит стипендия студентам сбербанк

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

  1. 2.Цена договора.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС – _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее – Цена Договора).

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Договору.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора.

2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 7 настоящего Договора.

2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ (приложение №3 настоящего Договора) в течение 10-ти (десяти) банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

  1. 3.Срок оказания услуг.

3.1.Срок выполнения работ: с декабря 2016 г. по марта 2017 г.

  1. 4.Обязательства сторон и качество выполненных работ.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием.

4.2. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала.

4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы.

4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта. В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет.

4.15. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.16. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данному Договору.

4.17. Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение срока выполнения работ гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания во время выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

  1. 5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

5.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

5.2. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

5.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

  1. 6.Заключительные положения.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

6.2. Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

6.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

6.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2, № 3.

  1. 7.Адреса и реквизиты сторон

№___ от «___» ______ 20__ г.

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.

2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4. Недостатки услуг: ( выявлены/не выявлены)

5. Результаты работ по Договору:

№___ от «___» ______ 20__ г.

Техническое задание

на проведение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи __________ по адресу:

______________________________

1. Исполнитель своими силами, средствами и материалами выполняет работы по очистке кровли на расстоянии 1,5 метра от края, а также с карнизов, козырьков и навесного оборудования стен здания, от снега, сосулек и наледи. Уборка снега и льда после выполнения работ по периметру здания _______________

Административное 4-х этажное здание имеет двухскатную крышу, кровля металлическая оцинкованная, имеет ограждение по периметру здания. Протяженность очищаемой кровли по периметру здания составляет 164 п.м., козырек центрального входа – 15 кв.м, козырек входа в лабораторию и козырек внутреннего входа со двора в административное здание – 12 кв.м.

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора на 3 месяца.

3. Основные требования к выполнению работ.

3.1. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется без ограничения количества чисток, по мере их накопления. Работы выполняются по мере накопления снежного покрова в течение 1 рабочего дня, с момента подачи заявки Заказчиком по телефону либо иным способом.

3.2. Очистка снега, наледи и сосулек производится по периметру кровли на расстоянии 1,5 м от края, а также свесов, карнизов, козырьков, навесного оборудования и воронок.

3.3. Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.

3.4. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими Исполнителя испытанных страховочных систем и прочной страховочной веревки. Работники Исполнителя должны иметь нескользящую обувь.

3.5. Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть ограждены на ширину возможного падения снега и льда. На время работы Исполнитель выставляет дежурных.

3.6. Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочее, недопустимо во избежание повреждения кровли.

3.7. После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.

3.8. Исполнитель должен предоставлять ежедневно по рабочим дням, а также в случае необходимости, в выходные или праздничные дни не менее 2 сотрудников для выполнения работ по очистке снега и наледи с крыш.

4. Требования к Исполнителю.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН.

4.2. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.3. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.4. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.5. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.6. Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме.

4.7. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.8. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.9. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.

4.10. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.11. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.12. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данной котировке.

4.13. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала. Список с контактными телефонами сотрудников Исполнителя оформляется приложением к Договору.

4.14. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.15. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.16. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.17. Исполнитель работ по данному техническому заданию несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение 7-ми месяцев гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания, и в течение 7-ми месяцев дает гарантию на работу наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания после окончания срока выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

5. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ, их оригиналам и счету-фактуре в течение 10-ти банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону – 8 (919) 722-05-32
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц – www.mashenkof.ru

Скачать в WORD

Ссылка на основную публикацию
×
×