Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации
к Договору на создание (передачу) проектной документации
№ ____________ от «__» __________ 20___ года
СОСТАВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
для разработки проектной документации по объекту: «______________________________________________________________________________»
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а если документально подтвердить невозможно, то экспертным путем.
Для правомерного и достоверного учета полученной документации в качестве неотъемлемой части стоимости объекта капитального строительства на балансе учреждению необходимо либо запросить у передающей стороны информацию о ее стоимости, либо произвести оценку с целью определения рыночной стоимости. › |
› | Основание для принятия к учету стоимости безвозмездно полученной проектно-сметной документации – документы, подтверждающие факт безвозмездной передачи: акт выполненных работ (оказанных услуг), договор дарения и т. д.*
Муниципальному казенному учреждению «Служба парковок» безвозмездно передана проектно-сметная документация, разработанная для строительства гаражного комплекса.
Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации
В связи с этим сумма налога, уплаченная организацией со стоимости приобретения проектной документации, подлежит вычету на основании пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса РФ.
ООО «ПромСтрой» заказало проектной организации разработку проектной документации на строительство завода.
Исполнитель ее изготовил и передал заказчику в мае 2015 года.
Стоимость проекта – 1 180 000 руб., в том числе НДС – 180 000 руб.
Позже, в сентябре 2015 года, общество решило отказаться от строительства, а документацию продать по цене приобретения.
Бухгалтер ООО «ПромСтрой» в мае 2015 года учел документацию на счете 08 и принял предъявленный НДС к вычету.
А на дату реализации, в сентябре 2015 года, сделал проводки:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 91 – 1 180 000 руб. – отражена выручка от продажи документации;
ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 68 – 118 000 руб.
Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации на капитальный ремонт
Для передачи коммерческой организации затрат также необходимо распоряжение вышестоящего органа, а также акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
При передаче сформируйте проводку:
Д 401.20.242 К 106.ХХ.310 – передана стоимость проектно-сметной документации.
Обоснование Принятие к учету проектно-сметной документации при капстроительстве
Судьи указали, что в актах выполненных работ должны быть ссылки на проектно-сметную документацию*. Как казенному учреждению учесть данную документацию при капитальном строительстве, расскажем в статье.
* Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 декабря 2013 г.
Однако в отдельных случаях реализация товаров(выполнение работ, оказание услуг) НДС не облагается. Например:1
оказание безвозмездной помощи в соответствии с Законом от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ;
передача в рекламных целях товаров, расходы на приобретение (создание) которых с учетом входного НДС не превышают 100 руб. за единицу.
Подробнее об этом см. Как начислить НДС при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг).
Если безвозмездная передача товаров (материалов) облагается НДС, сделайте проводку:
Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС при безвозмездной передаче товаров (материалов).
Сумма НДС, начисленная на стоимость безвозмездно переданного имущества, не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль (п.
16 ст.
Договор безвозмездной передачи проектно-сметной документации
Входной НДС по затратам, связанным с передачей товаров (материалов), принимайте к вычету (п. 1 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Наряду с этим должны быть выполнены другие условия, обязательные для вычета. При этом делайте проводку:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – принят к вычету входной НДС по затратам, связанным с безвозмездной передачей товаров (материалов).
Продажа проектной документации
Еще один вариант.
Если компания решила не строить объект, она может продать проектную документацию. В этом случае порядок учета и налогообложения будет следующий.
Стоимость проектной документации, приобретенной для строительства объекта, отражают в качестве капитальных вложений на счете 08.
Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, а также наличие других факторов, препятствующих продолжению работ, одна из сторон обязана в трехдневный срок письменно поставить в известность другую сторону о необходимости приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. При взаимном согласии на консервацию или по настоянию Заказчика на прекращении работ, Исполнитель в 10-дневный срок представляет Заказчику акт консервации.
Кому передают 0.401.20.241 Государственным и муниципальным учреждениям одного уровня бюджета – межведомственная передача 0.401.20.242 Другим организациям, кроме государственных и муниципальных учреждений* 0.401.20.251 Государственным и муниципальным учреждениям разных уровней бюджетов – межбюджетная передача 0.401.20.252 Наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0.401.20.253 Международным организациям 0.304.04.310 Другим учреждениям, которые подведомственны тому же учредителю, – внутриведомственная передача Между головным учреждением и обособленными подразделениями
Такой порядок предусмотрен пунктом 12 Инструкции № 183н, пунктом 12 Инструкции № 174н, пунктом 10 Инструкции № 162н и подпунктами «г», «д» пункта 45 стандарта «Основные средства».
Записи на счетах делайте на основании:
При этом одна из сторон предъявляет претензию, а другая сторона направляет ответ не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
13.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Белгородской области в установленном законодательством РФ порядке.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу от момента (дня) его подписания и действует до полного выполнения условий данного Договора обеими Сторонами.
14.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными в случае, если они оговорены в письменной форме, подписаны и заверены оригинальными печатями обеих Сторон.
3. Принято к учету основное средство от: – граждан КРБ.1.101.ХХ.310 КДБ.1.401.10.180 – коммерческих и некоммерческих организаций (кроме государственных и муниципальных) КРБ.1.101.ХХ.310 КДБ.1.401.10.180 – наднациональных организаций и правительств иностранных государств КРБ.1.101.ХХ.310 КДБ.1.401.10.152 – международных финансовых организаций КРБ.1.101.ХХ.310 КДБ.1.401.10.153
ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета объекта учета.
000 – соответствующий код аналитики к счету 101.10.
Такой порядок установлен пунктами 7, 19, 109, 110, 120 Инструкции № 162н.
Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению
Проектно-сметная документация обязательна
Строительство, капитальный ремонт или реконструкция объектов основных средств ни при каких обстоятельствах не могут быть осуществлены без предварительной разработки проектно-сметной документации.*
Это документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта ( ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).
Проектная документация входит в состав обязательных документов для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта ( ст. 51 Градостроительного кодекса РФ).
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
Рыночная стоимость полученной безвозмездно проектной документации подлежит включению в состав внереализационных доходов у получающей стороны
Стоимость безвозмездно полученной проектной документации может не учитываться в составе доходов в случае, если такая передача будет квалифицирована как целевое поступление
Основным видом деятельности ОАО является разработка проектно-сметной документации. Заказчиком разработки проектно-сметной документации является государственное казенное учреждение. Проектная документация будет передаваться по договору безвозмездной передачи. У ОАО и казенного учреждения один собственник (орган власти региона). Проектная документация учитывается на счете 20.
Возникает ли у казенного учреждения доход, подлежащий обложению налогом на прибыль и НДС по данной сделке?
1. Налоговые обязательства казенного учреждения
В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационным доходом признается доход, полученный налогоплательщиком, в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с главой 25 НК РФ остаточной стоимости – по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) – по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком – получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.
Таким образом, в общем случае рыночная стоимость полученной безвозмездно проектной документации подлежит включению в состав внереализационных доходов у получающей стороны.
Применительно к рассматриваемой ситуации необходимо учитывать следующее.
Согласно ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственные казенные учреждения являются одной из форм некоммерческих организаций.
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики – получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся, в частности, доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).
Таким образом, стоимость безвозмездно полученной проектной документации может не учитываться в составе доходов в случае, если такая передача будет квалифицирована как целевое поступление на содержание казенного учреждения и ведение им уставной деятельности.
При этом целевой характер безвозмездной передачи должен быть отражен в соответствующем договоре, из которого должно следовать, что проектная документация передается казенному учреждению для осуществления им уставной деятельности.
В иных случаях рыночная стоимость проектной документации, полученной безвозмездно, учитывается в составе внереализационных доходов.
2. Бухгалтерский и налоговый учет ОАО
Налог на прибыль
Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Для российских организаций прибылью в целях главы 25 НК РФ признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ (ст. 247 НК РФ).
К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся:
– доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ;
– внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.
В рассматриваемой ситуации организация передает проектную документацию безвозмездно, следовательно, у нее не возникает дохода в целях налогообложения прибыли.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Согласно п. 16 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ.
Таким образом, стоимость проектной документации, переданной безвозмездно, не учитывается в целях налогообложения прибыли.
НДС
В целях главы 21 НК РФ передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг), что является объектом обложения НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
Таким образом, организация должна начислить НДС с рыночной стоимости передаваемой безвозмездно проектной документации.
Отметим, что сумма НДС уплачивается организацией за счет собственных средств (письмо Минфина России от 28.11.2008 г. № 03-07-11/371) и не учитывается в составе расходов по налогу на прибыль на основании п. 16 ст. 270 НК РФ.
Бухгалтерский учет
Проектная документация не является интеллектуальной собственностью, так как она не поименована в ст. 1225 ГК РФ (смотрите также постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2011 г. № 16АП-2785/11).
В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (далее – ПБУ 9/99) доходами организации, в частности, признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).
В рассматриваемой ситуации проектная документация передается безвозмездно, следовательно, у передающей стороны не возникает дохода, предусмотренного п. 2 ПБУ 9/99.
В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (далее – ПБУ 10/99) расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Согласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Таким образом, в бухгалтерском учете стоимость передаваемой безвозмездно проектной документации включается в состав расходов организации.
В бухгалтерском учете операции, связанные с безвозмездной передачей проектной документации, могут быть отражены следующим способом:
Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 20
– отражена передача проектной документации;
Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 68
– начислен НДС со стоимости проектной документации.
безвозмездная разработка проектной документации на установку систем оповещения о пожаре и охранно-пожарной сигнализации?
Здравствуйте! Возникла следующая ситуация — ООО для государственного бюджетного учреждения согласна БЕЗВОЗМЕЗДНО разработать проектную документацию на монтаж систем оповещения о пожаре и охранно-пожарной сигнализации. Экспертная организация проводящая экспертизу проектной документации запросила договор на основании которого ООО разработало учреждению данную проектную документацию, однако такого договора не заключалось. Встал вопрос — каким договором оказать данные работы (услуги) безвозмездно? Договор подряда который они обычно заключают с клиентами не подходит, т.к. является возмездным…
Договором безвозмездного оказания услуг.
Эти отношения регламентированы главой ГК РФ “договор ссуды”.
Ссуда – это безвозмездное пользование вещью. К фактическим отношениям сторон нормы о ссуде не имеют никакого отношения. Лично я тут не вижу ни вещи, ни пользования ею.
Цена договорная
в простой письменной форме.
Ну не было договора – и не было. И что? Эксперты оценивают техническую сторону вопроса, или юридическую? Какое им дело до частных и сугубо двухсторонних отношений между ООО и ГБУ? Им следует проверить компетенцию разработчика проектной документации (лицензии, сертификаты и проч.), тех. задание от заказчика, и саму проектную документацию – и на этом всё.
Договор пожертвования (См.: ст. 582). Предмет пожертвования – право на использование разработанной проектной документации.
Не совсем подходит, Люда. Договор пожертвования в данном случае не может служить основой для разработки проектной документации. Кроме того, тут общеполезной цели не усматривается. Само право на использование ПД может быть оформлено проектировщиком в виде письменного разрешения (односторонней сделки). А фактически отношения по самой разработке ПД охватываются нормами о подряде на выполнение проектных работ. Но сам этот договор в соответствии с действующими НПА не требуется представлять эксперту. И, разумеется, его отсутствие в “бумажном виде” само по себе ни о чём не говорит. В конце концов, если совсем уж нужно, то можно нарисовать такой договор, в котором прописать, что проектировщик обязуется безвозмездно разработать ПД.
спасибо всем, мы тоже озадачились зачем экспертной организации договор (они сказали что им нужно вписать в экспертизу основания разработки проектной документации для учреждения) – мы решили написать (для отмазки) соглашение о разработке ПД на монтаж систем пожарной сигнализации, где прописали что исполнитель безвозмездно разрабатывает и передает нам эту документацию, ну и условия как в договоре подряда на такие работы (сомнения меня только берут в том, что договор подряда – возмездный)
Цена: 800 руб.
Оставьте сомнения. Свобода договора и значение императивных норм толкуются сейчас несколько иначе, чем несколько лет назад. Кто и что может заставить подрядчика брать деньги за свою работу, если сам он этого не хочет.
Спасибо за ответ. В очередной раз Вы меня выручили)
Не за что. Для пущей храбрости почитайте поэму Вышки о свободе договора, толковании и применении императивных и диспозитивных норм. 🙂
Основой для разработки проектной документации договор пож-ния служить не может, однозначно. С отсутствием общеполезной цели не согласна. Да, фактически отношения по разработке ПД – подрядные отношения. Могут быть и безвозмездные.
Смешанный договор, подряд и дарение результата выполненной работы.
Цена: 800 руб.
Привет, Саш. Подряд и так предполагает передачу результата работы заказчику. Я к тому, что если в данном случае договор подряда безвозмездный, то незачем впутывать сюда дарение. А если он возмездный, то заказчик должен заплатить. Но скомбинировать возмездный подряд с дарением не получается.. )
В том случае, если какая-то организация хочет что-то сделать безвозмездно для другой – это её право. Не стоит заморачиваться насчёт обоснования. Захотели-сделали. И договор соответствующий подписали. Налоговые последствия, возможно, и будут. Но к сути вопоса это отношения не имеет.
Дополню, Сергей, все так если обе организации не являются коммерческими, иначе есть запрет в ГК.
Сергей Семешкин абсолютно прав. Теперь даже дарение между коммерческими организациями (хотя к данному случаю это не имеет отношения – одной из сторон является ГБУ), несмотря на то, что прямо запрещено законом, вполне можно отстоять как законную сделку в свете разъяснений п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16:
“Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, является императивной, если она содержит явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила (например, в ней предусмотрено, что такое соглашение ничтожно, запрещено или не допускается, либо указано на право сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту или иную сторону, либо названный запрет иным образом недвусмысленно выражен в тексте нормы).
Вместе с тем из целей законодательного регулирования может следовать, что содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно. В частности, суд может признать, что данный запрет не допускает установление сторонами только условий, ущемляющих охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта норма направлена“.
В связи с этим непонятно, на защиту какой стороны направлена норма о запрете дарения между коммерческими организациями. Дарителя? Так он по собственной воле это делает, при этом распоряжается своим собственным имуществом.
Кроме того, согласно новой формулировке ст. 168 ГК сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, кроме случаев, когда такая сделка посягает на публичные интересы либо на права и охраняемые законом интересы третьих лиц (в названных случаях является ничтожной). На какие публичные интересы может посягать дарение между двумя ООО-шками? Ни на какие. Если же под третьими лицами предположить участников ООО-шки – дарителя, то можно заручиться решением общего собрания участников о совершении данного дарения – и подпункт 4 пункта 1 ст. 575 о запрете дарения между коммерческими организациями пролетает, как фанера над Парижем.
profjurist.ru
Пресс-рум
По смыслу п. 3. ст. 38 НК РФ, ПСД будет признаваться товаром, а безвозмездная передача — является его реализацией и признается объектом НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). В целях исчисления НДС при такой передачи — стоимость такой документации подлежит определению по правилам ст. 105.3 НК РФ. Не позднее пяти календарных дней со дня передачи товара продавец обязан составить счет-фактуру (п.
3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ)
Договор — образцы, бланки, примерные формы договоров
в договорах. Примерные формы Купля-продажа Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования Договоры купли-продажи автомобилей Различные договоры купли-продажи Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ) Договоры купли-продажи земельных участков Договоры купли-продажи недвижимого имущества Договоры купли-продажи жилых помещений Договоры купли-продажи предприятия Поставка Договоры поставки Договоры поставки товаров Договоры поставки на условиях Инкотермс 2010 Договоры поставки продовольственных товаров Различные договоры поставки Договоры контрактации Договоры энергоснабжения Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд Мена Договоры мены товаров (предметов) Договоры мены недвижимого имущества Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей
Об утверждении типовой формы договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность граждан
____________________________________________________________________Утратил силу на основании Постановления администрации города Твери , вступившего в силу со дня официального опубликования (опубликовано во «Всей Твери» — 01.06.2018).____________________________________________________________________В соответствии с пунктом 2 статьи 28 , , , , , решением Тверской городской постановляю:1. Утвердить типовую форму договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность граждан (прилагается).2.
Управлению информации администрации города Твери (Завгородняя Н.Н.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Чубенко С.В.И.о.
Договор безвозмездной передачи материальных ценностей (примерная форма)
г.________________ «__» ____________ 20__ г.
1.2. Имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, принадлежит Стороне-1 на праве (указать вид права) на основании (документ, подтверждающий права Стороны-1 на Имущества).
Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.
Рыночная стоимость полученной безвозмездно проектной документации подлежит включению в состав внереализационных доходов у получающей стороны
04.04.2013Автор: Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Арыков Степан, Королева Елена Основным видом деятельности ОАО является разработка проектно-сметной документации. Заказчиком разработки проектно-сметной документации является государственное казенное учреждение.
Проектная документация будет передаваться по договору безвозмездной передачи. У ОАО и казенного учреждения один собственник (орган власти региона).
Проектная документация учитывается на счете 20. Возникает ли у казенного учреждения доход, подлежащий обложению налогом на прибыль и НДС по данной сделке? 251 НК РФ. При получении имущества
Новости компании
Автор: Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Соавтор: Королева Мария Владиславовна, ведущий специалист по юридическим вопросам Группы компаний «Налоги и финансовое право» 1.
257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния,
Договор безвозмездной передачи (дарения) организации компьютера
5,00 Отзывов:9 Просмотров:23845 Голосов:5 Обновлено:21.11.2012 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г._______________ «___»________________20__г. Предприятие____________ , именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора, _____________________действующего на основании Устава Организации, с одной стороны, и гражданин ___________________(паспорт: серия ___№ __________, выданный, проживающий по адресу: _______________________), именуемый в дальнейшем «Даритель», с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством, в том числе статьей 572 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Организация получает в собственность, а Даритель безвозмездно передает Организации являющийся на момент заключения настоящего договора его
Голосование:
ДОГОВОР № _____ г. Томск «__» ________ 20__ года ООО «_____», именуемое в дальнейшем Сторона-1, в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Сторона-2, в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Сторона-1 передает конструкторскую и технологической документацию (далее – Документация) в безвозмездное пользование Стороне-2, в соответствии с Описью документов (Приложение № 1 к настоящему договору) в целях _______________________.
2. Передача Документации производится путем подписания Акта приема-передачи.
Передача исключительных прав по договору на разработку проектной документации
В ходе согласования договора на разработку проектной документации возникла идея написать корткий блог по вопросу исключительных прав на разработанную проектную документацию.
В большинстве договоров юристы не углубляются в вопрос о том на какую именно часть проектной документации возникают исключительные права, не проводят различие между проектной и рабочей документацией.
Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации
Технические, экономические и другие требования к проектной документации, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется выполнить работы, изложены в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ).
Для разработки проектной документации Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, согласно Приложения № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяется Календарным планом (Приложение ), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1.
Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации
Указанные документы действительны при передаче их с помощью факсимильной связи, с обязательным направлением оригиналов документов в течение 3 (трех) рабочих дней.
14.3. Стороны сообщат друг другу в письменной форме список уполномоченных лиц, с указанием их полномочий.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах на русском языке, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.5. Все адреса и реквизиты, указанные в Главе 15 настоящего Договора, являются действующими.
Адреса Сторон зафиксированы в их учредительных документах. Иных адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны не имеют.
Договор безвозмездной передачи проектно сметной документации на капитальный ремонт
Заказчик организует в установленном порядке согласование и утверждение проектной документации, привлекая в необходимых случаях Исполнителя.
5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель распоряжается выделяемыми Заказчиком для проектирования Объекта денежными средствами в соответствии с условиями настоящего Договора, несет ответственность за их целевое и своевременное использование.
В задачи Исполнителя входит комплекс работ, услуг, обеспечивающих выполнение проектной документации в объеме и содержании, полностью соответствующей действующим в Российской Федерации нормам и правилам проектирования.
5.3. Исполнитель обязуется выполнить проектную документацию в соответствии с утвержденными приложениями к Договору (Приложения №№ 1,2,3,4), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сумма очередного платежа, причитающегося Исполнителю, определяется как стоимость фактически выполненных объемов работ согласно приложению № 2 к договору.
При оплате фактически выполненных работ Исполнителю, осуществляется удержание ранее перечисленного аванса в размере _______% от суммы работ, указанной в Акте сдачи-приемки соответствующего этапа работ.
Оплата за выполненную проектную документацию производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ (согласно приложению № 2 к договору), в срок не позднее 7 (семи) банковских дней с момента подписания указанного Акта обеими Сторонами.
Договор безвозмездной передачи проектно-сметной документации
Изменение (уточнение) договорной цены подтверждается заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.6. Внутриплощадочные сети водопровода, канализации и электроснабжения выполняются по техническим условиям в пределах границы участка и входят в стоимость работ по Договору.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Виды и содержание работ определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами и условиями настоящего Договора.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные и принятые работы по настоящему Договору (за исключением предварительной оплаты) последний уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченных в срок проектных работ за каждый день просрочки, но не более ______ % от суммы долга. Данный пункт Договора действителен при официальном предъявлении претензий.
Исполнитель несет ответственность за качество проектной документации, выполненной по настоящему Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации данного объекта, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
11.6. При необходимости, Заказчик заключает с Исполнителем Договор на авторский надзор, проводимый в процессе строительства данного объекта.
12.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Если на момент принятия Сторонами решения о целесообразности продолжения работ по Договору стоимость работ, выполненных Исполнителем, не покрывает суммы аванса, то оставшуюся сумму (разницу между стоимостью выполненных работ и полученным авансом на их выполнение) Исполнитель обязуется вернуть на расчетный счет Заказчика в течение 7 (семи) банковских дней.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Это касается и начисленного НДС.
Из-за различий бухгалтерского и налогового учета образуется постоянная разница, которая приводит к возникновению постоянного налогового обязательства (п. 4 и 7 ПБУ 18/02). Его нужно учесть одновременно со списанием в бухучете стоимости имущества и других расходов, связанных с безвозмездной передачей (п.
При этом сделайте проводку:
Дебет 99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» – отражено постоянное налоговое обязательство.
Такой порядок следует из Инструкции к плану счетов.
Нужно ли начислить НДС при безвозмездной передаче товаров (материалов)
Безвозмездная передача товаров (материалов) признается реализацией (п. 1 ст. 39 НК РФ). Поэтому с нее нужно начислить НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика, органов экспертиз составляет 10 (десять) дней, если иной срок не согласован между Сторонами.
3.5. В случае задержки предоставления исходных данных для проектирования Заказчиком сроки начала и окончания работ отодвигаются соответственно на период такой задержки.
4.1. Заказчик обеспечивает устойчивое финансирование проектных работ в соответствии с календарным планом (приложение № 2).
4.2. Заказчик передает по акту приема-передачи, подписанному Сторонами, исходные данные, указанные в приложении № 4 к настоящему договору.
Заказчик обеспечивает получение технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным коммуникациям.
ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 08 – 1 000 000 руб. – списана стоимость проектной документации.
Важно запомнить Расходы, связанные с изготовлением и утверждением проектно-сметной документации по строительству здания, составляют первоначальную стоимость этого здания.
Отвечает Владислав Волков,
заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России
«Инспекторы сравнят доходы физлиц в 6-НДФЛ с суммой выплат в расчете по страховым взносам. Такое контрольное соотношение инспекторы станут применять с отчетности за I квартал.
Все контрольные соотношения для проверки 6-НДФЛ приведены в таблице.
Тема: Проектные расходы и их передача в муниципальную собственность
Опции темы
Поиск по теме
Проектные расходы и их передача в муниципальную собственность
Здравствуйте.
Осуществили проектные расходы по газопроводу, строительство которого будет осуществлять субъект РФ.Осуществим передачу им проектную дукументации. Подскажите, пожалуйста, можно ли принять к вычету НДС, с передачи будет НДС к уплате. Куда списать расходы с 08 счета и как их учесть в НУ?
А передаете именно с 08? У вас проект не является готовой продукцией?
Мы строим птицефабрику, к ней будет газопровод. Расходы по проекту полностью осуществляем мы, но часть газопровода между деревнями будет строить правительство, у них он будет на балансе.Куда мне проектные расходы сразу на 91 счет?
У нас на балансе будет только часть газопровода.
Т.е. вы делаете проект и передаете его кому-то. Сами делаете проект? Как-то у меня сомнения насчет 08
Делает проектная организация,акты получили от них, мы НДС уже возместили, я сегодня узнаю, что будет передача, каким образом я еще не знаю. Часть газопровода строить будем не мы, а правительство, если бы достроили и передали сам газопровод, то попали под пп.2п. 2 ст. 146. А так что делать с этими расходами.
Наверно стоит дождаться известности о способе передачи
А пока на 08 оставлю.
Светлана, помогите, пожалуйста, еще для меня сложный вопрос. Госэкспертизу прошли, часть отчетов положительная, часть отрицательная, будем доделывать проекты. У меня тоже на 08. Могу ли я возместить НДС (госэкспертиза счет-фактуру дали) В НУ прибыли как учесть внереализационные, в БУ на 91 списать?
Не очень понятно. Экспертиза чего? Проектов?
Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, что бы получить разрешение на строительство. В консультанте ничего найти не могу.
Ну а что мешает принять НДС к зачету? Я не вижу противопоказаний.
Спасибо, Светлана, я так же думаю.И на 08 оставить, наверное правильней?
Насколько я понял, по условиям договора часть проектной документации по газопроводу Вы изначально должны передать, без этого Вам не дадут строить.
Значит,по этой ПСД Вы – генподрядчик (генпроектировщик).
Затраты принимаете на 20
Дебет 20 Кредит 60
Дебет 19 Кредит 60
Дебет 68 Кредит 19
Когда передаете,это реализация:
Дебет 62 Кредит 90
Дебет 90 Кредит 68
Дебет 90 Кредит 20
Закрываете на свой 08.
Дебет 60 Кредит 62
Дебет 08 Кредит 60.
С этой схемой Разгулин и компания согласны.
Здравствуйте. Подписываем договор пожертвования проектов администрации. Будет ли у нас НДС? или есть какая-нибудь льгота?
Я склоняюсь, что по пп.12 п.3 ст.149 без НДС, но входящий НДС, который я возместила надо восстановить.
А Администрация поминается в законе о благотворительности?
Я статью нашла только, а вот в законе найти немогу:
“Согласно п. 1 ст. 582 Гражданского Кодекса пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. При этом пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ. Такими субъектами являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами”.
Загрузка...